איחור באספקה ובהתקנה של קירות המסך

ליאם נחמיאס חברה לבניין מאשדוד, חברה יזמית בתחום הנדל"ן למגורים, מסחר ומשרדים, ויעד להנדסה ובנין ג.פ. מת"א, חברה קבלנית לביצוע עבודות בנייה למגורים, למסחר ולמשרדים, הגישו תביעה בסך שמונה מיליון ש"ח נגד החברות ב.נ.ג עיצובי אלומיניום מאשקלון, חברה קבלנית לביצוע עבודות אלומיניום, ובעליה, אברהם בוניאל, ונגד אלובין תעשיות אלומיניום מקריית ביאליק, חברה לייצור ולאספקה של פרופילי אלומיניום לבנייה ולתעשייה.

נטען לרשלנותן בייצור, באספקה ובהתקנה של אלומיניום, בעיקר בקירות מסך בפרויקט ברחוב בן גוריון 7 באשקלון, וכן בגין נזקי התובעות שנגרמו כפועל יוצא מהפרות החוק, תקניות, תקנים ישראליים, הסכמים והתחייבויות בינן לבין התובעות ואי עמידתן בתנאיהם.

בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בב"ש נאמר, כי התובעת, חברת ליאם נחמיאס, יזמה פרויקט להקמת בנייני מגורים ברחוב בן גוריון 7 באשקלון הכוללים שטחים מסחריים. לצורך ביצוע הפרויקט היא שכרה את שירותיה של יעד להנדסה ובניין ג.פ. כקבלן ביצוע ראשי של הפרויקט.

חברה זו התקשרה עם חברת ב.נ.ג עיצובי אלומיניום בהסכם לביצוע עבודות אלומיניום בפרויקט, ובו נספח שהוא הסכם בין ליאם נחמיאס לבין ב.נ.ג. לבניית קירות מסך בחלק המסחרי בפרויקט. חברה זו, נאמר בתביעה, רכשה מחברת אלובין תעשיות אלומיניום את פרופילי האלומיניום שבהן השתמשה לבניית קירות המסך בפרויקט.

בתביעה נטען, כי הנתבעות התרשלו בתכנון, בייצור, באספקה, בבנייה ובהתקנה של האלומיניום בקירות המסך בחלק המסחרי בפרויקט, ובתוך כך גרמו לתובעות נזק ישיר, נזק עקיף ונזק כלכלי הנאמד במיליוני ש"ח.

לדברי התובעות, הנתבעת ליאם נחמיאס הפרה את ההסכמים וההתחייבויות כאשר לא בנתה קירות מסך תקינים או באיכות מעולה או לפי התוכניות או לפי המפרטים או לפי התקנים, וכן לא סיימה את העבודות לבנייתם, לא סיפקה ולא התקינה את קירות המסך במועד כפי שנקבע בהסכם בין הצדדים.

בנוגע לנתבעת חברת אלובין תעשיות אלומיניום נטען בכתב התביעה, היא הפרה את ההסכם לתכנון או ייצור של פרופילי אלומיניום תקינים באיכות מעולה ולפי התקנים והתוכניות, צבועים בצבע תקין ומתאים, על אף שידעה כי היא מתכננת, מייצרת וצובעת את פרופילי האלומיניום לפרויקט.

לדברי התובעות, האיחור באספקה ובהתקנה של קירות המסך בפרויקט מזכה אותן בפיצוי מוסכם בעבור הפרת ההסכם ובפיצויי הסתמכות בעבור אובדן דמי השכירות בפרויקט כפועל יוצא מהאיחור האמור. האובדן הביא לנזק כלכלי ולהפסדים כספיים אדירים.