עיכובים בפרויקט בגלל תכנון, תיאום וניהול

החברה הכלכלית לפיתוח ר"ג תאגיד עירוני, מיסודה של עיריית ר"ג, נתבעת בבית המשפט המחוזי בת"א לשלם 18.3 מיליון ש"ח לחברת רולידר מנתניה, העוסקת בעבודות הנדסה בנאיות. היא מהחברות הגדולות, הוותיקות והמנוסות בתחומי עיסוקה, וביצעה פרויקטים (חלקם לאומיים) בהיקף מצטבר של מיליארדי ש"ח.

בתביעה נאמר, כי רולידר זכתה במכרז של החברה הכלכלית לביצוע עבודות פיתוח ובניית מזרקה בגן דוד המלך ושדרות הילד בר"ג. בעקבות זכייתה במכרז נחתם בין הצדדים חוזה התקשרות בראשית חודש יולי 2022.

לטענת רולידר, הנתבעת הפרה את החוזה פעם אחר פעם וגרמה לשיבוש העבודות באופן מהותי. במהלך הפרויקט נוצרו שיבושים חמורים ועיכובים בלוחות הזמנים שהשפיעו על "הנתיב הקריטי" לעבודות.

לדברי רולידר, כל העיכובים בפרויקט היו תולדה של כשל מוחלט של הנתבעת ושל הפועלים מטעמה הן בתכנון, הן בתיאום והן בניהול הפרויקט, בד בבד עם דרישותיה לבצע עבודות נוספות/חריגות חדשות לבקרים, בהיקף של מיליוני ש"ח, שאף הם הביאו לעיכובים בביצוע.

לדברי רולידר, במחצית חודש דצמבר 2023, בעיצומה של מלחמת חרבות ברזל, שיגרה לה הנתבעת הודעה מקוממת, נפסדת, מפרה ונגועה באי אמירת אמת, ובה הודיעה לה את החמור מכל בעולם הביצוע הקבלני: כי עבודתה מופסקת וכי עליה לסלק את ידיה מן האתר מייד ולמסור את האתר לידיה תוך 24 שעות.

בעקבות בקשה שהגישה רולידר לבית המשפט לצו מניעה, הגיעו הצדדים לידי הסדר פשרה, ולפיו רולידר תצא בהסכמה מהפרויקט כעבור שלושה שבועות, וכי הנתבעת תשלם לה בעבור רכיבים, אביזרים ומיתקנים שיוצרו ו\או שהוזמנו לפרויקט. רולידר תגיש חשבון סופי לנתבעת, שישולם לה לאחר בדיקה.

לדברי רולידר, הנתבעת הפרה את ההסכמות ביניהן באי תשלום של החשבון הסופי שהגישה לה (ללא אובדן רווח) בסכום של 30 מיליון ש"ח, שמתוכו שילמה לה 15.3 מיליון ש"ח, וכן באי תשלום בעבור אלמנטים, אביזרים, ציוד וחומרים שנשארו ו\או סופקו ו\או הוזמנו על ידה לאתר, בסכום כולל של 3.4 מיליון ש"ח. מתוך סכום זה שילמה לה 1.1 מיליון ש"ח בלבד, ואף זאת באיחור ניכר של מספר חודשים יחסית למועד שנקבע בהסדר הפשרה.

אשר על כן ביל המשפט מתבקש לחייב את הנתבעת לשלם את יתרת חובה בגין החשבון הסופי, ריבית פיגורים על החוב ואובדן רווחים, וכן שחרור ערבות הביצוע בסך 1.4 מיליון ש"ח.

שדרות הילד ברמת גן. צילום: ד"ר אבישי טייכר, ויקיפדיה

גן המלך דוד. צילום: geagea, ויקיפדיה